...itiraz kaydıyla imzaladığı iş programını 16/11/2021 tarihli dilekçesi ekinde idareye verdiği, İş programının hazırlanmasında... (2)İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyim belgesinin benzer işe uygun...

...LARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesi ile; davalı ile yapılan 06/03/2018 tarihli sözleşm... maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sundukları iş deneyim belgesinin, teklif... Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

Tarafların görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusu ile ilgili tespitlere geçilmiştir. Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/03/2021 tarihli dilekçesinden özetle; işin yürütülmesi sırasında düzenlenen...

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı Yüklenicinin görüş ve talebi; 16/02/2022 tarihli dilekçesinde özetle; Bahse konu işin ikmal işi olması sebebi...

(5) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; başvuru sahibi tarafından (Abdullah... A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; a) Sözleşmeye konu... ...Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idare tarafından ihalenin kendileri üzerine...