… (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Süre uzatımı verilmesinden dolayı birinci revize iş programı düzenlenmiştir. İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi sonucu...

...değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun... Onarım ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat ruhsatında gecikme, .. ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici... İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak: .. ...hesaplama modülü esas alınarak belirlendiği ve anılan tutarların asgari işçilik maliyetinin...

...verilemeyeceği, fiyat farkı verilecekse işin tamamına mı verileceği hususlarıyla, Genel olarak yapılan ihalelerinde, iş artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli keşifler) 1 defadan fazla (revize mukayeseli keşif) yapılıp yapılamayacağı hususlarında, Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep...

ve 2. ...Denetçilerinin … işinde yeni birim fiyatlar (İş Artışı) ile ilgili yaptığı hesaplamalar tablosu... ve 2. ...TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

...sularının ortaya çıkması sebebiyle maliyet artışı ve ihale ile sözleşme tarihi arasında... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir. ...kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi vekilince temyiz edilmiştir.

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., veya eksi (-) fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı

...projede veya mahal listesinde yer almayıp, iş artışı yapılmak suretiyle imalata giren iş... Adi Ortaklığı yükleniminde bulunan ve ... TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ...