...Başkanlığı’nın 29.03.2021 tarih ve 13723 sayılı yazısından özetle... ...sırasında tasfiye kesin hesabı ve kesin hakedişinin hazırlanması sırasında yüklenici... ...ile belirlenen ve yapılmış olan iş artışı kapsamındaki iş kalemleri... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması ve fiyat farkının hesaplanarak tahsili... ...dair verilen karara karşı davalı iş sahibince istinaf kanun yoluna başvurulmuş... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. İş artışı ile ilgili davacının bedel talebi de bulunmamaktadır.

maddesinde de bu hususa yönelik açıklamalara yer verilmiştir. adaylar ve istekliler ihale dışı bırakılır.  ve Beton San. ...değerlendirilmemesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

...artışı/eksilişi) ve bir defa da proje değişikliği nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan Covid-19 ve iş artışı için verilen ilave sürelerin mücbir sebepten dolayı verildiğinden fiyat farkı verileceği, proje değişikliğinin ise yüklenicinin inisiyatifinde olduğundan verilen sürenin mücbir sebepten dolayı olmadığından fiyat farkı verilemeyeceği...

...iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. ...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı... ...öngörülmeyen durumlar sebebiyle bir iş artışının zorunlu olması halinde... ...isteminin reddine dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. ...ve kompleksinin yapım işini üstlenmiştir.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde... havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

...İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi... İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Başka bir ifade ile sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); ...kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya... Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. ...bedeli üzerinden, diğer yıllarda ise artışın yapılacağı Ekim ayında TÜİK...

...90'ı aşmamak üzere) ile yeni iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler... Onarım İşi'nde iş artışı kapsamında ödenen YBF... TL kamu zararına sebebiyet verilmişse de bu tutarın ... tarih ve ...

...Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında... idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı ...iddia ettiği şekilde herhangi bir iş artışı olmadığı, ayrıca sözleşme... Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Yüklenicinin görüş ve talebinin; …