...farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir. ...kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...edilenden farklı olması sebebiyle maliyet artışından kaynaklanan alacak davasının...

... yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 ... öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa ... edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine ... ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir ...

...betonlarının kırımı ve moloz naklinin iş artışı olarak ödenip ödenemeyeceği... ...rak tespit edildiği, iş artış ve eksilişi yapılması halinde geçerl... Hükümlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...anlaşmazlığa ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıdaki...

...yayımlanan kararın, iptali istenilmiştir. ...sözleşme imzalamaya davet edilmesine ilişkin mektubun 12/07/2013 tarihinde... sözleşme yapmayan , sözleşmeye davet , yasaklılık

nci maddesinde iş artışı, eksilişi ve işin tasfiyesi konularında ve …’inci maddesinde de sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelinin hesabı konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

...teslim götürü bedelle … Ortak Girişimine ihale edilen “… ...işin yürütümü esnasında imalat artışı kapsamında yapılan zemin iyileştirmesi... Öncelikle, işe ait sözleşmenin 8.1. ...müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir.

maddesine göre meydana gelebilecek iş artışı veya eksilişlerinin işin bedelini etkilememesi gerektiği, dolayısıyla mukayeseli keşifte iş eksilişi yapılan 1.500 mt kablo bedelinin geri ödenmesi gerektiği yönündedir.

...Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda... ...gecikme cezası kesilmesi gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır.

...zararına neden olunduğu gerekçesiyle verilmiştir. ...teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre... Rektör) ve … (

...67894191-249-1301730 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare... ...nde,  projede bulunan 15.120.1101 nolu iş kaleminin dolgu imalatını kapsayıp... rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.