Davacının iş artışı nedeniyle herhangi bir alacak talebi bulunmamaktadır.
iş artışı - Arama Sonuçları
… Devamı
...miktarları ile fiyatları çarpılarak bulunacak toplam bedele oranlanması suretiyle feshedilen işe ait (iş artışı kapsamındaki iş kalemleri hariç) gerçekleşme oranının belirlenmesine, anahtar teslimi , götürü bedel sözleşme , hesap kesme hakedişi , kesin hesap , tasfiye kesin hesabı
Onarım İşi'nde iş artışı kapsamında ödenen YBF 03 Poz Numaralı 0,38 Kırmataş Serilmesi yeni iş kaleminin hazırlanmasında; ..
iş artışı , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , yasaklılık
iş artışı , nakliye , sözleşme bedeli , teklif fiyat , teknik şartname
Diğer taraftan, “YF-B-18.502 Poz Nolu Bakır Su ve Enjeksiyon Tutucularının Temini ve Montajı” için yeni birim fiyat oluşturularak iş artışı kapsamında ödemede bulunulduğu görülmektedir. birim fiyat tarifi , iş artışı , sözleşme bedeli , teklif fiyat , Yeni birim fiyat
eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha önce tamamlanması , sabit yatırımlar , süre uzatımına denk gelen işletme giderleri
İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi sonucu yapılan revize iş programından uzatılan süre ve artış miktarı dikkate alınarak iş programının sonuna ilave edilmesi gerekmektedir.
(Sayıştay Temyiz Kurulunun 28.12.2022 tarih ve 52785 sayılı kararı) Hizmet alım işlerinde işin devamı sırasında İdarenin gerekli görüp miktar artışına gittiği iş kaleminin yeni birim fiyatının yüklenicinin teklifinde yer alan benzer diğer iş kaleminin fiyatı ile kıyaslanarak bulunması gerekir.
Birim fiyatlı sözleşmeler ile anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde; işi devamı sırasında iş artışı veya proje değişikliği nedeniyle yeni birim fiyat tespitine ihtiyaç olması halinde, bu fiyatın nasıl belirleneceği Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) 22 nci maddesinde düzenlenmiştir.