...olarak ortaya çıkan her türlü yeni imalat, yapılan iş bedelleri, karşılıklı... Öncelikle istinaf incelemesinden geçen dosyanın temyiz incelemesi yapılır... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...383752 sayılı yazılarında özetle; adı geçen idare tarafından 4735 sayılı... ...uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat farkı hesaplanabileceği... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı

...Su Altında Kayada Foraj Yapılması” iş kalemine ait birim fiyat tarifi, fore... ...yapılması için gerekli olan tüm imalat işlemleri ve her türlü malzeme... malzemelerin zati bedelleri ile söz konusu imalatın içerdiği...

...sayılı yazılarında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı... ...üzerinde aralık ölçüleri belirtilmeyen imalat için, İdaresince sfero döküm... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin...

3- Beton Yağmur Oluğu yapılması imalatı ile ilgili olarak:    toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...görüş talep edilmiş ise de, adı geçen Kanun’un Ek 2 nci maddesi ile...

...yazıları ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...sıralamasına göre uygulama projesindeki imalata göre uygulamanın yapılması... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin...

...yazısı ile eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...Yapım İşi”nde; temel su yalıtımı imalatında kullanılan malzeme ile ilgili...

...5975 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...olmadığı ve iş artışı yapılan muhtelif imalatların birim fiyatlarının tespitinde... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin...

...sonucu ortaya çıkan beton ve demir imalatı miktarlarındaki artışın iş... ...yapılması halinde, bu değişikliğin bir iş artışını zorunlu kılması durumunda...  bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat...

...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen... ...almadığı, ayrıca önerilen pozda bahsi geçen hazır akustik karonun ve kontraplak... ...gerçekleştirdiği akustik ahşap kaplama imalatı analizi esas alınarak bahse... ...ödeme yapıldığı gerekçesi ile verilmiştir.