toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkü...

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. 2-Taraflar arasında 13.11.2006 tarihli sözleşmenin düzenlendiği konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.

toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Ancak bu madde idare onaylı imalat değişikliklerini kapsamaz. hükmü, Bulunmaktadır.

...alınan kararın gereğini yerine getirmemek gibi bir yetkisi bulunmadığından, kamu zararı iddiasıyla sorumlu tutulmasının... Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir.

...Öğretim Yılı Öğrenci ve Personel Yemek Hizmeti Alımı” işi olduğu, bahse konu ihalenin 08.06.2023 tarihinde açık... ...idarenin ve yüklenicinin müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmadığı anlaşılmıştır.

imza tarihi , işe başlama tarihi , işin bitim tarihi , işin süresi , mal alımı , Sözleşme , teslim süresi ...oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine yer verilmiş bulunmaktadır.

İşin sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları ile tespit edilmiş olan 17.06.2006 tarihidir. ...idareye geçici kabulün yapılması için yazılı başvuruda bulunması gerektiği belirtilmektedir.

...uzatmayacağından dolayı teklif geçerlilik uzatma beyanında bulunmayan ve teklif geçerlilik süresi sona eren isteklinin... A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...verilmesi hükmüne uyulurken, sözleşmeye göre günlük hakedişin bulunması, geciken hakediş tutarının buna oranlanması suretiyle... Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4.

...bilirkişi kurulu raporunun hükme esas alınmasında bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı ile davalı yüklenici ... hakediş ödenmeden işe devam edilmesi , ifaya ekli cezai şart , müspet zarar