...değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, bilgi eksikliği bulunması halinde idare tarafından bilgilerin tamamlanması... Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. ...süresinin uzadığını, gecikmede müvekkili yüklenicinin kusuru bulunmadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı...

...yüklenicinin ihale aşamasında idareye herhangi bir başvurusunun bulunmadığı ve sözleşme ve ekindeki tüm şartları kabul... rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. ...maddesi dip notunda; “İdarelerce, bu Tip Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, ihale dokümanına, 4734 sayılı Kamu İhale...

maddesi şu şekildedir: “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a)      Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.   Hükümleri bulunmaktadır.

Şeklinde ifade edilmiştir. ...TL olduğu; dolayısıyla ortada herhangi bir kamu zararının bulunmadığı, aksine kamu menfaatinin gözetildiğinin ileri... İşine ilişkin sözleşmenin “Uygulama Esasları” başlıklı 14.2.4.

savunmasında aynı beyanları tekrarla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ...tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır” hükmü bulunmaktadır.

Davacı-birleşen dava davalısı yüklenici, davalı- birleşen dava davacısı ise iş sahibidir. ...nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı-birleşen dava davacısı iş sahibinin...

...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...teknik şartnamenin sözleşme ile ekleri arasında çelişki bulunması durumunda bu sıraya bağlı kalınarak değerlendirme...