... 77, 05/04/2021 tarihli Raporda 92,42 olduğu, işin süresinin bitiminden sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin işin ... için karar alınarak yükleniciye bildirildiği, 05/04/2021 tarihi itibarıyla tesise enerji temin edilemediğinden devreye alma işlemlerinin yapılamadığı anlaşılmaktadır.

... yapım işini üstlendiğini, süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihinin davalı idare tarafından 29.06.2010 tarihi olarak belirlendiğini ... rağmen taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş ... şimdilik 20.000,00 TL artı KDV’nin ödenmesini talep etmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; yüklenicinin sözleşme konusu işler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının, kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde kesin teminat ve ek kesin teminat paraya çevrilerek yüklenicinin borçlarına karşılık mahsup edilecektir.

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” düzenlemesi, İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1.

... işin bitim tarihinin 09/11/2019, süre uzatımları dahil yeni bitim tarihinin ise 27/10/2020 olduğu, İdaresinin talebi üzerine 1 ... tarafından kontrol edilerek uygun bulunan projeye göre yapım işine başlanmasının yükleniciye bildirilmesinden revize projelerin 11/01/2021 tarihinde onaylanmış olduğu, Anlaşılmaktadır.

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgeler ile ihaleye esas olduğu belirtilen CD incelendiğinde; İşin yer tesliminin 22/02/2022 tarihinde yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin 550 gün ve ilk iş bitim tarihinin 26/08/2023 olduğu, ..

Olayda sözleşme, iş bitim tarihi olan 12/01/2019 tarihi itibariyla iş programı ve sözleşmeye uygun olarak işin tamamlanmaması nedeniyle Kanun'un 20.

...süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz.

(2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi ifade eder.

... tarihinde yapıldığı, işin süresinin 370 gün olduğu, iş bitim tarihinin ise 30/10/2022 tarihi olarak belirlendiği, İdare tarafından ... Birim Fiyatları’nın İnşaat maliyet endeksi ile işin ihale tarihi olan 2021 yılı Eylül ayına güncellendiği, güncellenen bu ... nci maddesinin 5 inci fıkrası gereği %90’ının alınarak iş artışına konu imalatların bedelinin 160.074,60 TL olarak belirlendiği ...