tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... Çeşitli tarihlerde verilen süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihi ... tarihli ve 102 sayılı kararla yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen kış şartlarını dikkate alarak 72 gün ek süre vermiş ve iş bitim tarihini ...

...şartnamenin 45.3.1 inci ve işe ait sözleşmenin 14.2 nci maddesinde bu hükme yer verilmemiş olması nedeniyle, işin bitim tarihinin idareden kaynaklar nedenlerle süre verilmek suretiyle uzatılması durumuna bağlı olarak söz konusu yapım işinde fiyat farkı hesaplanamayacağı değerlendirilmektedir.

...çarpılarak belirlenmesi ve belirlenen sürenin iş bitim tarihine ilave edilerek yeni iş bitim tarihinin tespit edilmesine, Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş tahakkuk tutarları esas alınarak belirlenmesi gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır.

... 2019 tarihinde yapıldığı, süresinin 985 gün ve ilk iş bitim tarihinin 13/10/2021 olduğu, İşin yürütülmesi sırasında, 06 ... kaleminin yapıldığı yılın Ocak ayı Yİ-ÜFE endeksi, ihale tarihindeki endekse bölünerek bulunan Pn sayısına bölünerek, bahse ... 09/2020 tarihli dilekçesi ile 27/07/2020 tarihli 2 nolu hakediş ile sözleşme tutarının % 99 luk kısmının tamamlandığını belirterek ...

... ancak mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde yürürlükte ... uygulanmasının mümkün olmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

maddesi uyarınca 120 gün süre uzatımının uygun görüldüğü, süre uzatımının iş bitim tarihi olan 11/03/2019 tarihi dikkate alınarak hesaplandığı, bu doğrultuda yeni iş bitim tarihinin 09/07/2019 olduğunun bildirildiği, Kamu İhale Kurulu'nun 08/08/2019 tarih ve 2019/DK.D-171 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında,

... üzere toplam 105 (YüzBeş) gün ilave süre verildiği ve iş bitim tarihinin 29/05/2023 olarak belirlendiği, İdaresince 07/03 ... edilen fiyatın %90’ının aldığı, Yüklenicinin ise ihale tarihi itibariyle (2020 Ocak-2020 Aralık) ÜFE’ye göre güncellenmiş değeri aldıktan sonra tespit ettiği fiyatın %90’ını aldığı ...

Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ihale tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

...bağlamda işin bitim tarihi olan 12.05.2017 tarihinden itibaren Mayıs 19 gün, Haziran 30 ve Temmuz 4 gün olmak üzere (19+30+4) toplam proje nedeniyle 53 gün süre uzatımı verilmelidir denilerek; İdarenin 20.03.2017-04.07.2017 tarihleri arasındaki 106 günün proje onay sürecinde 106-53= 53 günü fazladan ve mevzuata aykırı olarak verilmiştir.

Ancak, işin çeşitli nedenlerle belirlenen bu sürede bitirilememesi üzerine davacı yükleniciye ilave süreler verilmiş ve nihayet iş bitim tarihi 07.06.2018 olarak belirlenmiştir.