...kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlarda sözleşmenin bitiminden sonra kullanımın devam etmesi hâlinde, varsa sözleşme... Aksi takdirde işgalciler hakkında ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır. İdare 05.05.2015 tarihinde bu ecrimisile itiraz etmiştir.

...gereken en son tarihten itibaren yani sözleşme süresinin bitiminden itibaren gecikme cezası uygulanması gerekmektedir... Zaten yüklenici tarafından, teslim tarihinin bilinmemesi söz konusu değildir. 17 nci madde ve 52 nci maddede açıkça gecikilen her takvim günü için cezanın kesileceği belirtilmiştir.

...yapılmış olan harcamalara konu imalat kalemlerinin sözleşmenin bitiminden sonra da Belediyeye ait işletmede kalmaya devam edecek... işleri aynı renk ve aynı nitelikte olmak şartı ile yapılabilir. ...kira sözleşmesi yapılmasına karar verildiği ve 18.03.2019 tarihinde kira sözleşmesinin imzalandığı, Kira sözleşmesinin...

Kararı, davalı dernek vekili temyiz etmiştir. Şartnamede, binanın ihale tarihini takip eden 3 ay içerisinde tamamlanacağı ve işletme... ...muhtemel zararı karşılamak için alındığını, binanın bitiminden itibaren aylık işletme kirasının ihale uyarınca...

...Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca 17/07/2020 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. .'in iş deneyim belgesinde deneyime konu işin ... iş ortaklığı, .. iş ortaklığı ile ...

İşe ilişkin sözleşmenin “Teknik Personel Bulundurulması” başlıklı 24’üncü maddesinde, “24.1. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen...

...kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, d) Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye... Söz konusu işe ilişkin İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49.

tarihinde ilave (F.F. TL … tarihinde ilave (F.F. TL … tarihinde ilave (F.F. TL … tarihinde ilave (F.F. İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı ödeneğinden fazla ödenek temin edildiği halde; …

Şeklinde ifade edilmiştir. … TL olup; fatura tarihi olan 10.04.2014 tarihinde ise 1 € = İşine ilişkin sözleşmenin “Uygulama Esasları” başlıklı 14.2.4.