...itiraz kaydıyla imzaladığı iş programını 16/11/2021 tarihli dilekçesi ekinde idareye verdiği, İş programının hazırlanmasında... (2)İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyim belgesinin benzer işe uygun...

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...Covid-19’dan dolayı, bir defa mukayeseli hesap (İş artışı/eksilişi) ve bir defa da proje değişikliği nedeniyle süre... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 fıkrasında...

ile yüklenici firma arasında işe başladıktan sonra O.G.M. ...açılmamasının söz konusu araçlar kullanılmadığında iş eksilişi yapılamayacağı sonucunu doğurduğundan kamu zararına... İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, …

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sundukları iş deneyim belgesinin, teklif... Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

Tarafların görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusu ile ilgili tespitlere geçilmiştir. Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/03/2021 tarihli dilekçesinden özetle; işin yürütülmesi sırasında düzenlenen...

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı Yüklenicinin görüş ve talebi; 16/02/2022 tarihli dilekçesinde özetle; Bahse konu işin ikmal işi olması sebebi...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; başvuru sahibi tarafından (Abdullah... A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Bu alacak kalemlerinin ilave iş olarak değerlendirilmesi gerekir. ...re'sen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.