...İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, ödenek dilim değişikliği yapılması... ...nicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 09/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; İnşaat sahası içinde bulunan ağaçla... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

...metrajlarına meydana gelebilecek değişiklikler, iş artış veya iş eksilişi olarak değerlendirilecektir. Yüklenicinin görüş ve talebi; 26/02/2021 tarihli dilekçesinden özetle; idaresince, işin aciliyetine binaen gerekli... Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

...otopark altında dolgu yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan... ...icinin görüş ve talebi; 30/09/2021 ve 31/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; atölye doğrultma binasının 15/09/2021...

iddia başlığında incelenen) iddiası yönünden bozulmasına, bu kısım yönünden davanın reddine karar verilmiştir. ...tek taraflı olarak mevzuatta yer alan iş artışı ve iş eksilişi hükümlerini dikkate almadan sözleşme şartlarında... ...iptaline, Kurul kararındaki 2, 3, 5, 7, 8,11 8'inci (dava dilekçesindeki sırasına göre 1, 2, 3, 4, 5, 8) iddialar yönünden...

İş bu komisyon kararı tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir. ...11.03.2015 tarih ve 10446 sayılı kararı) Yüklenicinin ilk dilekçesine istinaden yapılan incelemede işin geçici kabule...

...mukayeseli keşifte; iş artışı olarak yer alan … imalatı ile iş eksilişi olarak yer alan … imalatı için uygulama ayı rayiçleri... fiyat farkı katsayısı , iş artışı , mukayeseli keşif , Pn , uygulama ayı rayiçleri , Yeni birim fiyat

...İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici... İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Başka bir ifade ile sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; 4735 Sayılı Kanunu'nun 23. adresine yaptığını, işin adi ortaklığa verildiğini, bildirimlerin adi ortaklık yok sayılarak sadece ...

...değişikliğinden kaynaklanan mantolama imalatının iş artışı/eksilişi hesaplarına dâhil edilmesi gerektiği, Sözleşmesinde... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...açılmış, davacı-karşı davalı vekili 03.03.2014 tarihli dilekçesi ile talebini 647.020,20 TL'ye yükseltmiştir...