Temyiz Kurulunun anılan Kararına istinaden Dairemize havale edilen dosyalar ile konuya ilişkin düzenlenen ….

İşe ilişkin sözleşmenin “Teknik Personel Bulundurulması” başlıklı 24’üncü maddesinde, “24.1. ceza , iş deneyim süresi , teknik personel

Söz konusu işe ilişkin İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49. Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19.

.” işinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarının kesin teminat mektubunun süresinin uzatılmayarak üniversite bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan ...

Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. 3-Taraflar arasında düzenlendiği çekişme konusu olmayan sözleşmenin 6.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

yapım şartı , Yeni birim fiyat , yeni birim fiyat analizi , yeni iş kalemi

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirlendikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.