...iş için istisnaî bir yöntem olarak belirlenen pazarlık usulü ile ihaleye... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ...uyarınca yapılmasının gerekçesi olarak, proje kapsamdaki işlerin teknik... ...durumun ortaya çıkması ve kapsamdaki işlerin teknik özellik arz etmesi sebebiyle... iş ortaklığı üzerinde bırakılmıştır.

...yapıldığını, davacının sözleşmede belirlenen sayıdan daha az personel çalıştırılmasına... maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. ...giderler ve yüklenici karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile... ...bedelle tamamlanacağı anlaşılan işler kapsamında, iş eksilişi olarak...

...sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında... TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici... ...Giderilecek olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası...

...idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; … ...şartnamede fiyat dışı unsur olarak belirlenen hususların parasal değerlerinin... ...veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.... ...verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...143 kalem inşaat ve 111 kalem elektrik işleri yapılması Ayrıntılı bilgi...

...şartları, Genel Şartnamenin “Hakedişler ve Ödeme” başlıklı Yedinci... ...olduğu, ancak düzenleyici kuralın 30 gün olarak belirttiği ödeme vadesinin Sözleşme... ...şartlar çerçevesinde ödenecektir: Hakedişler Aylık Bazda Hesaplanıp bakanlığımızın... ...ulaştığı tarihten itibaren 3 (Üç) iş günü içinde teslim alınır. ...maddesinde ise tahakkuk işlemleri için belirlenen 30 günlük süre sonrasında...

...haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya... 1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici... İhale konusu işe ait, … ...gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...denk gelen 110 günlük sürenin ise 47 gününün yağışlı olduğu, 15.03.2018...

Bir kontrol mühendisine birden fazla işin kontrollüğü verilebilir. ...bakım, imalat, ameliyat, etüt ve proje işlerinin kontrolü bu Yönetmelik hükümlerine... ...olup olmadığını, çalışılmış ise günün hangi saatlerinde ve işin hangi... i) Kazıların projesine uygun olarak yaptırılmasını sağlar. ...başlanması ve kötü nitelikte olduğu belirlenen ve şantiye dışına çıkarılması...

...ihtarda bulunması gerekirken iki iş günü süre verildiğinden, bu hâliyle... maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20. ...destekli kron, iskelet protez metal döküm işlerini sözleşmeye ve teknik şartnameye... ...birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceği... ...doküman ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme...

...yüklenicinin sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen... ...sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak, Dosya kapsamındaki bilgi ve... numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir. ...değişikliklerin, değişiklik öncesi hakedişlerde yer alan fiyat farkı hesaplarına...