maddesine göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave iş bedellerinin şartları da şunlardır: a-Yüklenicinin birim fiyatların tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

... gerektiği, yapımından vazgeçilen iş kalemi için iş eksilişi ve yapılmasına karar verilen iş kalemi için iş artışı yapılması”nın belirtildiği, ancak idare yazısı ve eklerinden söz ... nın ihdasından sonra, idaresince S235 çeliğinden ızgara yapımından da vazgeçildiği, değişiklik onayı ile beton döküm ızgara yapımı talimatı verildiği anlaşılmaktadır. ...

malzemeler ile kaplama yapılmasının iş kalemi tarifinde yer almadığı ve taahhütleri kapsamında olmadığı, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; İşe ait sözleşme ve eki belgelerde belirtilen hususlar...

...belirtilerek 22.09.2014 tarihli asıl raporda hesaplanan 606.664,23 $ alacak İKY 900 ve İKY 9000 idare için sağlanacak hizmetler kalemi kapsamında benimsenmiş ve taleple bağlı kalınarak bu alacak kalemi yönünden 548.330 $ fiili ödeme tarihindeki TL kuru üzerinden hüküm altına alınmış, Bölge Adliye Mahkemesi 27.

... sözleşme konusu dışında mukayeseli keşfe hiç girmemiş olan iş kalemleri ile iş kalemi olarak mukayeseli keşfe girmiş olsa bile miktar itibariyle mukayeseli keşfe giren miktardan ... ıslah tarihinden itibaren işleyecek ticari-avans faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

...peyzaj, tesisat ve elektrik olmak üzere 247 adet iş kalemi/iş grubunun yer aldığı, işin süresinin işyeri teslim tarihinden itibaren 300 gün olduğu,  İhale onay belgesi ekinde yer alan yaklaşık maliyete ilişkin belgeler incelendiğinde, toplam yaklaşık maliyetin 118.266.477,48 TL olduğu, inşaat işlerinin tutarının 80.977.633,75 TL, peyzaj imalatlarının...

...teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, %

...şeklindeki hüküm ile bahse konu işin % 94 nün işin bütününün karakteristiğini yansıtan Ø 2000 lik Beton Boru Döşenmesi olduğu dikkate alındığında, yüklenicinin bu iş kaleminin %30+ %20 lik kısmında alt yüklenici çalıştırma talebi ile ilgili olarak tereddüt oluştuğu ve bu hususta Kurulumuz görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır...

İhale kapsamında ağırlıklı iş kaleminin asfalt olduğu düşünüldüğünde, yapılacak imalatların niteliği KGM Karayolu Teknik Şartnamesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, -

olarak tespit edildiği, iş artış ve eksilişi yapılması halinde geçerli olabilecek birim fiyat analizinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 18.185 no’lu iş kalemi olabileceği, Yönündedir.