Mevcut ulaşım yolunun bakım ve onarım masrafları işin sonuna kadar yükleniciye ait olacaktır. ...teklif cetvelinde; “SAR-17 Yollarda kazı yapılması, dolgu ve/veya depoya konulması” iş kalemi ile “SAR-18 Yollarda alt...

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ...gibi) veya bu maddelerden en az 3(üç)'üne aynı anda veya farklı zamanlarda aykırı davranılması durumunda bu...

...Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 26’ncı maddesinde “(1... İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

işin kontrollüğünü yürüten 82. rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.  (2) Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer belgelerle birlikte...

Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir. ...ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme...

quot; kuralına yer verilmiştir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte...

Ortak Girişimi arasında … tarihinde yapılan “… maddesi ile … TL’ye ilişkin tazmin hükmü verilmiştir. ...kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzeme veya diğer hizmet girdilerini temsil eden sabit bir katsayıyı...

...resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “..

...aynen; “Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idare tarafından verilen en son süre uzatım kararında... geçici hakediş , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı