... yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek ... olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu ... engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre ...

... yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek ... uzatılır” denilerek “ödenek yetersizliğinin” işin/taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu durumlarda, süre uzatımı verilmesi sebeplerinden biri olduğu ifade edilmiştir.

İş yeri tesliminin 29/09/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün olduğu, mimari uygulama projesinde ise teras çatı imalat açılımının verildiği, yaklaşık maliyet pursantaj tablosu ve mahal...

tarihleri arasında yürütülen söz konusu işin devamı sırasında ... ...taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye...

TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ... Bu kapsamda, anahtar teslimi götürü bedel usulüyle ihale edilen ...

...idare arasında 18/10/2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, işin yer tesliminin 21/10/2010 tarihinde yapıldığı, sözleşmeye göre işin bitim tarihinin 03/03/2012 olarak tespit edilmesine rağmen davacı şirketin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirmediğinden sözleşmesinin feshedilerek 14/02/2012 tarihli...

...dinlenen tanık beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin payı olduğunun... ...dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği anlaşıldığından, iki yıl süre ile...

Söz konusu yapım işinde, 19/09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı, sözleşmesine göre işin... ...kurulu 100 KW talep gücü için, enerji aşağıdaki şartlar yerine getirmek suretiyle enerji ihtiyacınız karşılanacaktır... … 4-Tesisin elektrik projesi tarafınızdan hazırlanıp kurumumuza onaylatıldıktan sonra işe başlanacaktır.