... uygulanmasının da malın zamanında (verilecek ek sürenin sonunda) teslimini sağlamayacağı, diğer bir ifadeyle davacının zamanında sözleşmede ... dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği sonucuna varılan davacı şirketin ilgili mevzuat ... reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

...sözleşme ve eki şartnamelere uygun olarak ürün üretim ve teslimi için yapılan eser sözleşmesinin feshinden kaynaklanmış... Mahkemece asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. ...aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

... idarece verilen ek sürelere rağmen teknik şartnameye uygun mal tesliminin yapılmadığı, bu durumun Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ... alındığında; herhangi bir mücbir sebep olmaksızın taahhüdün yerine getirilmemesinden dolayı davacı şirketin bir yıl süre ile ... karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

...tarihli ve 2007/DK.D-70 sayılı Kurul Kararı’nda Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde idarelerin, ihale aşamasında... Bu yetkinin de, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...çelik iksa yapılması, PVC su tutucuların temini yapılarak yerine konması ile cebri boru ve çelik mesnetlerin temini ve... rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

...10 gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken tarih 23.05.2006 tarihi olmaktadır. ...alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle tahsili istemine ilişkindir. ...bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme talepleri yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak... d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

...ile, idarelerince ihale edilerek 19.04.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan “İktisadi... Maddede belirtilen ilavelerle konuyu tekrar Kurulumuza intikal ettirmiştir. Mimari kat planlarında 2 ad asansör yeri gösterilmesine karşın, ihale dokümanları arasında...

...çıkılabileceği, uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılmasının... Amasya Belediyesine yönelik yerinde gerçekleştirilen denetimlerde 2021/202933 ihale kayıt... anahtar teslim götürü bedel , bina işleri , birim fiyat sözleşme

...ihtirazi kayıt koymaksızın ifa etmişse ifada bulunmakla onu yerine getirme güç ve imkanına sahip olduğu ve değişen... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir. ...Yapım İşine ait sözleşme 2.080.000,00 TL + KDV anahtar teslimi götürü bedellidir.