... tarihinden itibaren kira almaya başladığını; davacının edimini yerine getirmesi hâlinde tüm sürelerin 30.03.2008 tarihi itibariyle sona ... 000,00 TL'sinin sözleşmeden kaynaklanan ve işin geç teslimi nedeniyle oluşan cezai şart, 8.000,00 TL'si işin geç teslim edilmesi nedeniyle oluşan zarar.

...hesaplanmasının doğru olmadığı, ısı geri kazanım cihazının yerinde yapılmadığı gerekçesiyle kararı temyiz etmiştir... Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı...

Bu çerçevede, yapım işlerinde işin tesliminin Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı ile belgelendirileceği... İşin sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları ile tespit edilmiş olan 17.06.2006 tarihidir. ...apım İşleri Geçici Kabul Tutanağının ayrı ayrı üç yerinde geçici kabul itibar tarihi 30.06.2006 tarihi yazılmış...

...yapılması gerektiği, Mimari projede sadece kabinlerin konulacağı yerin gösterildiği, uygulamada ise mekanik projenin esas olması... rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. anahtar teslimi götürü bedel , iklimlendirme kabini , mimari uygulama projesi , teknik şartname

...imzalandığı, sözleşme uyarınca işin teslim süresinin yer tesliminden itibaren 700 gün olduğu, idare tarafından yaptırılan... 2023/410) Yapım işlerinde gecikme cezasının gecikilen her takvim günü için kesilmesi gerekir. ...olduğundan davacı yüklenicinin temyiz itirazları bu yönüyle yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

... yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek ... olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu ... engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar ...

... yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek ... olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu ... engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre ...

... yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek ... olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu ... engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar ...

(6) Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde İdareye sunmak zorundadır.

... yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek ... olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu ... engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre ...