Altyapı işi ihalesinin dava dışı ... ...bu nedenle kusurlu olduğu, davalı idarenin ise davacıya yer teslimi sırasında önceki yüklenici tarafından yapılmış... ...girişimin yaptığı imalâtlarda bir kısım boru hatlarının yerinde olmadığını, bazı hendek kazılarının yapılmadığını...

maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır...& c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak... d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

İşin yer tesliminin 02/10/2020 tarihinde yapıldığı, süresinin 365... revize iş programını yüklenicinin ihtirazı kayıtla imzaladığı, yüklenici tarafından hazırlanan ve 2.

ile moloz malzemelerin nakliye ilgili pozları içinde değerlendirilmiştir. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. anahtar teslimi götürü bedel , hafriyat , nakliye bedeli , pursantaj , teknik şartname , uygulama projesi

’ya tek başına, ödettirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu iş, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bir yapım işidir. ...inşaatın her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma” şeklinde... İlave iş miktarı yasal sınırlar içindedir.

... tarih arasında çalışılamamasından kastedilenin, işyeri teslimi ile havanın fen noktasından çalışılamayan süre arasındaki ... söz edilemeyeceği gerçeğinden hareketle, gecikilen sürenin işyeri teslim tarihinden, havanın fen noktasında çalışılmaya uygun ...

hakediş itibarıyla, 2016 yılında, ekonomik maliyetleri düşürmek amacıyla geçilmiştir. ...konusu yeni birim fiyata ait tarifin “nervürlü hasır çeliğin yerine konulması” dışında, teklife esas birim fiyat tarifi...

İdaresinin ilgi yazıları ve eklerinden; işin yer tesliminin 04/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin... iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı

İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (Üç) gün içinde işe başlanacaktır.” düzenlemesi, Anılan Tasarı’nın “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 29’uncu maddesinde “29.1.