...akdedilen Sözleşme uyarınca iş yeri tesliminin 15.02.2021 tarihinde yapıldığı ve işin fiilen anılan tarih itibariyle başladığı, bu kapsamda 60 günlük süre öngörülen İş için Sözleşme uyarınca bitiş tarihinin 15.04.2021 olarak tespit edildiği, ancak İdarece verilen 15 günlük süre uzatımı ile birlikte işin süre uzatımı dahil tamamlanması...

... taahhüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması ... aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirilmemesi hallerinde, ihale dökümanında belirtilen ...

...2017 tarihinde imzalandığı ve 22.03.2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanıldığı, işin fiziki gerçekleşmesinin % 98 seviyesinde iken Kamu İhale Kurumunun düzeltici işlem tesis edilmesi kararıyla ilk yüklenici ile imzalanan sözleşmenin tasfiye edildiği ve düzeltici işlem gereği yeni yüklenici ile 31.08.2020 tarihinde...

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır.

...göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu... anahtar teslimi götürü bedel , pursantaj , teklif bedele dahil mi , uygulama projesi , yaklaşık maliyet Sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri aşağıda özet olarak belirtilmektedir.

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Buna karşın, bilirkişilerce, sözleşme tarihi ile, yer teslimi tarihi arasında geçen 35 günlük süreden, 7. ...bahsedilip, bu sürenin de süre uzatımına ilave edilmesi yerinde değildir. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4.

maddesi 8 inci fıkrası hükmüne göre, anahtar teslimi olarak ihale edilen iş kapsamında tesisin işleyişi... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...ve gerekse yüklenicinin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmedikleri anlaşılmaktadır.

...olmak üzere yerel gaz firmasının istediği gerek ve şartların yerine getirilerek, brülör bağlantılarına kadar olan doğalgaz... vb) temin edilerek montajının yapılması işleri yapılarak eksiksiz teslim edilecektir.” “ “Mek Özel 1: Doğalgaz abonelik, test ve proje hazırlama işlerinin yapılarak sistemin çalışır halde teslimi.” “

olarak düzeltilmiştir. ...ile diğer faturaların kabul edilmesi durumunda eksik et tesliminin söz konusu olmadığı iddia edilmektedir. ...yemek hakedişlerinde imzasının bulunduğunu iddiasının yerinde olduğu, Belirtilerek, gerek Temyiz Kuruluna sunulan... işine ilişkin olarak açılan ihalenin Üniversitenin 5 kampüsünde (…Kampüsü, …

...uygulama projesinde trapez sac olduğu açıkça belirtilmiş ve yerinde de trapez sac olarak imalatı yapıldığını, hasar... Taraf sıfatı, bir başka deyişle husumet ehliyeti; davaya konu hak ile kişiler arasındaki ilişkiyi ifade eder. ...dava konusu hastahanenin geçici kabulü yapıldıktan sonra teslimi hususunun davalı ile davacı kurum arasında düzenlenen...