Kararın açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir. ...sahibi haklı olduğundan davacının teminatın iadesi talebinin yerinde olmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...elektrik tesisatı işine ilişkin toplam 3.973.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelli bir sözleşme olduğu, sözleşmeye...

... tarihli noter ihtarnamesi ile 10 gün içinde eksik kalan ürünün teslimi istenilmiş ise de, verilen süre içerisinde davacı şirket ... teslim edilmediği görülmekte olup, bu hâliyle taahhüdünü yerine getirmemesi yasak fiil ve davranış olduğundan, davacının bir ... ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır ...

... sırasında kayıtlı malzemenin verilen süre içerisinde tesliminin, Amerika Birleşik Devletleri menşeli üretici firmanın Covid ... firma … yazısında da talep edilen entegre devrelerine ilişkin üretim tesislerinin pandemi nedeniyle devre dışı kaldığı ve ... meydana gelmediği, sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan durumu ortadan kaldırmaya davacının gücünün ...

anahtar teslimi götürü bedel , çatı , SUNDURMA , teklif bedeline dahil mi , uygulama projesi İstenilen bilgi ve belgeler idaresinin  20.01.2017 tarih ve 127 sayılı yazısı ekinde gönderilmiştir.

...da, malzemelerin son teslim tarihi işin başlangıç tarihi yerine, sözleşmenin imzalandığı tarihe göre belirlenmiştir... imza tarihi , işe başlama tarihi , işin bitim tarihi , işin süresi , mal alımı , Sözleşme , teslim süresi

tarihli gerekçe raporu ile … adlı taş ile değiştirilmiştir. ...fiyatlandırılıp mukayeseli keşif tablosunda düşülmüş, yerine yaptırılması öngörülen imalat bedelinin tespitinde...

...1/Y standart form numaralı “Ortaklık Tespit Belgesi”nin yerine,  “ A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Buna göre, imalatın yanısıra, yerine montajı da kapsayan söz konusu iş kalemleri birer yapım... Güçlendirme ve Onarım işinde; sözleşmenin uygulanması sırasında, proje değişikliği nedeniyle ortaya çıkan …,

... ilçe sınırları içerisinde idarece istenilen muhtelif yerlere tesliminin yapılacağı, sözleşme imzalandıktan sonra 1 gün içerisinde ... içerisinde söz konusu mal alımının tamamlanacağı, “Ödeme yeri ve şartlan başlıklı 12 nci maddesinde; yüklenici tarafından ... İşlemlerine Dair Yönetmeliğin esas alınacağı, belirtilmiştir.