...Söz konusu idarenin gönderdiği cevap yazısı ve eklerinde, alt yüklenici... Mevcut işe ait sözleşme öncesi ve sonrası... ...alan alt yüklenicilerle bunlar işe başlamadan önce yüklenicinin sözleşme... ...ile sözleşme yapması ve bunun bir örneğinin idareye verilmesi gerektiği...

...İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar... ...aktarım yapılacak tankın bildirildiği, işe ait sözleşmenin 23.4 maddesi hükmünde... ...onarımlarının yapılması gerektiği, yapım talimatı verilen ilave yüzer tavan ayak... İdaresi yazısı ve eklerinden; İşin yer tesliminin...

...bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının... ...süresi 3 yıl, ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir... ...3 yıl, ihale tarihi 15/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede... Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık...

...onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması... ...onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması...

Örneğin, kira geliri kaybı, geciken... ...tarihlerdeki bildirimler ile davacının işe başlamasının istendiğini, iş... ...yazılarına rağmen davacının işe süresinde başlamadığı, işin yavaş yürütüldüğü... ...bu alanda çalışma yapmanın idarenin talimatıyla yapılması sabit olduğundan...

Belediye, 29.05.2017 tarih ve 1708 sayılı onay yazısında; “. Örneğin süre uzatımına ilişkin... ...272880 ihale kayıt numaralı söz konusu işe ait sözleşmenin “İşe Başlama...

...alma şekil ve şartları, e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme... ...evrakları, Ticaret Sicil Gazetesi vs.) birer örneğinin müdahil ... ...gösterir ilgili kurumdan alınmş teyit yazısı olmadığı, kaldı ki...

Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... ...yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen...

...tarafından kabul edilmediği, idarenin talimatı ile hazırlanan ve yüklenici... ...Güzergâhındaki Durak Zeminlerinde Beton Finişeri İle Beton Kaplama Yapılması... ...iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar...

...mala ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama... 1) İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap... ...gerçekleştirilen ihalelerde ise davet yazısı gönderilmeden önce Kurumdan... ...komisyonun görevleri bu aşamadan sonra başlamaktadır.