Sözleşmede işe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarih olarak kabul edilmiş, ihale konusu malzemelerin tamamının sözleşme imzalanmasını müteakip 60 (altmış) takvim günü içerisinde teslim edileceği kural altına alınmıştır.

... Davalı vekili davaya cevap dilekçesinde özetle, davanın görev yönünden ve süre yönünden reddine karar verilmesi gerektiğini, işin teslim süresinin sözleşmede işe başlama tarihi olan 25/11/2013 tarihinden itibaren 450 takvim günü olarak belirlendiğini, buna göre simülatörlerin 17/02/2015 tarihine kadar muayene ve geçici kabul işlemleri...

...iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20/5 maddesinde “Yüklenicinin, jdare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir.” denilmektedir.

...şartlar, d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar, f) İsteklilerde aranılan...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20’nci maddesinin beşinci fıkrasında “Yüklenicinin, idare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir” denilmektedir.

...için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme ve eklerine uygun hareket edilmesinin talep edildiği ve 10 gün içinde işe başlaması, aksi takdirde sözleşmesinin feshedileceğinin yükleniciye bildirildiği, süre sonunda işe devam edilmediğinin tespiti üzerine dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı; zemin güçlendirme işinin (artışa...

...rağmen, kamu ihale kanunu anlatım, uygulama ve çözüm önerileri konulu eğitimin ise işin başlama tarihinden önce, 24.03.2016 verildiği görülmüştür.

...de onaylı ilk iş programına uymasını beklemenin de mevzuatına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı, Bu durumda, idare ve yüklenici arasında düzenlenecek, işe fiilen başlama ve/veya işi durdurma tutanakları ile imalatların fiilen gerçekleştirildiği aylar ve bu aylarda düzenlenen hakedişler dikkate alınarak, iş programının gecikmeye...

... programının gerisinde olduğunun açıkça görüldüğü, yüklenicinin işe zamanında başlama ve devam etme borcuna uygun davranması ve özen borcunu yerine getirmesi halinde işin ... fiyatlarındaki artışlardan sınırlı olarak etkileneceğinin görülmesine rağmen işe devam etmesi durumunda oluşacak zararları nedeniyle mağduriyet oluşağı, 7161 sayılı kanun ...

...dolayısıyla 03/09/2020 tarihli ve E.8697 sayılı Genel Müdürlük Olur’unda belirtilen; “yapılan hakedişlerde fiyat farkının 03/09/2020 tarihinden başlamak kaydıyla hesaplanması” ibaresinin işe ait Sözleşmenin 14.3.