...üklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihrazat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj...

Bununla birlikte, işe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; 9.1.

...sözleşme konusu araçlardan 11 tanesinin pandemi koşulları nedeniyle temin edilemediğini beyan ederek herhangi bir cezai işlem uygulanmamak koşuluyla temin edilen araçlarla işe başlamayı, aksi takdirde sözleşmenin 28.

...birden fazla tesis yapılması gerektiği, “İşin Yapılma Yeri, İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama Süresi” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde, sözleşme kapsamında yapılması...

ihale kayıt numaralı işe ait Sözleşmenin; “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde, “9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Yapım İşleri Genel şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).

Ancak, söz konusu mahkeme kararına rağmen işçiler işe başlatılmamış, işe başlatmama tazminatlarının tamamı … tarafından karşılanmıştır.

...görüş ve talebi; 22/11/2021 tarihli dilekçesinde; 03/06/2021 tarihli işyeri teslim tutanağının taraflarınca “mevcut binaların işe başlanılmasına engel teşkil ettiğine” ilişkin ihtirazı kayıtla imzalandığı, “İşe başlama tutanağı” ile “İş yeri teslim tutanağı” tarihleri arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilmesi ve bu sürenin...

Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır. ...hakedişin tahakkuka bağlanmasını takip eden 30 gün içinde ödenmesi gerekirken, ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın 12.1’inci maddesinde 45 gün olarak belirlenmesinin kamu...