...14.01.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış; ancak, mekanik tesisat işleri için mevsim şartlarının uygun olmaması ve hastane hizmetlerinin aksayacağı gerekçeleriyle işe başlama tarihi, 15.02.2013 tarih ve 1 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 14.04.2013 tarihine ertelenmiş ve işin süresi 60 gün olduğundan, bitim tarihi de...

Bununla birlikte 11.06.2021 tarihinde düzenlenen işe ait sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde; “9.1.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, ihale konusu işe ait sözleşmenin 20/08/2020 tarihinde imzalandığı, işe başlama tarihinin 07/09/2020, işin bitiş tarihinin 18/06/2021 olduğu, iş süresinin180 iş günü olarak belirlendiği, davacının 08/10/2020 tarihinde verdiği dilekçe ile...

maddesinde yüklenicinin işe başlama tarihinden itibaren en az 2 yıl deneyimli 1 adet şantiye şefi pozisyonundaki inşaat mühendisi ile en az 5 yıl deneyimli 2 adet heykeltraş pozisyonunda heykeltraşı, teknik personel olarak iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorunda olduğu, 24/2.

tarih ve … sayılı ödeme emri belgesi ile ödemesi yapılan) 1 no.lu hakkedişe ekli “Yapılan İşler Listesi” ve “Yeşil Defter” kayıtlarına göre 1 adet denetim... nde (İşe başlama tarihi: 01.05.2017-İş bitim tarihi:31.12.2017); Sözleşmesine göre 2 adet denetim aracı çalışması gerekirken, 30.05.2017 tarihinde düzenlenen (…

İşe ait sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesinde; “9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

Söz konusu yapım işine ilişkin tip idari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durum ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.5.2 nci maddesinde; “Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

...tarihinin 28/10/2021 olduğu, idarenin 31/12/2021 tarihli ve E-4857 sayılı Olur’u ile işe 144 gün ilave süre verildiği, bu sürenin ilk iş bitim tarihi olan 28/10/2021 tarihine... ...olmayan günlerin eklenip eklenemeyeceği ile ilgili olarak; İşe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü...

...öngörülerek hesaplanan … TL yaklaşık bedelle açık ihaleye çıkıldığı, ihalenin … TL bedelle en düşük teklifi veren firmanın üzerinde bırakıldığı, sözleşmede işe başlama tarihinin 23.10.2017, bitiş tarihinin ise 31.03.2019 (18 aylık bir iş) olarak belirlendiği, 10.11.2017 tarihinde fiilen gezi turlarına başlandığı, 35 günlük süre içinde...

Başvuruya konu ihalede işe başlama tarihi 02.10.2023, işi bitirme tarihi ise 28.06.2024 olarak düzenlendiği, dolayısıyla sözleşme süresinin 365 takvim gününü aşmadığı, fiyat farkı ödenmesi hususuna...