...edilmesi durumunda, süre uzatım ve ödenek aktarma kararlarının zamanında alınarak yükleniciye tebliğini müteakip, sözleşme... ...Yollarda ve Metrobüs Güzergâhındaki Durak Zeminlerinde Beton Finişeri İle Beton Kaplama Yapılması” işinde; ödenek aktarımı...

...trafik akışını engellemeden kademeli olarak başlanacağı, işe ait sözleşmenin 12.1 inci maddesinde yer alan “imalatların... ...imkân verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım...

...teminat mektubu bedelinden doğan alacak ile idare tarafından zamanında ödenmeyen imalât bedelleri nedeniyle yüklenicinin... ...TL teminat mektubu bedeli, 4.825,58 TL ihzarat bedeli, hakedişe bağlanmamış 94.550,50 TL yönünden karar verilmesine...

...imkân verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım... ...yılın ilk dokuz ayında sonuçlandırılmasının esas olduğu, işe başlanan ilk yıldan sonraki yılların ödenek dilimlerinin...

...sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. ...işin bir kısmının mı yoksa tamamının mı taahhüdün zamanında yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu ile gecikilen...

...kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren aşağıda belirtilen... ...Sağlanması İşi” için yapılan ödemeden, yüklenicinin teslimatı zamanında yapmamasından dolayı ortaya çıkan gecikme cezasının...

...muafiyetin 100.000 USD’ye çıkarıldığı, poliçe konusu işe ait inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne... ...güvence ile ilgili bu açıklama yapıldıktan sonra, İnşaatın Zamanından Önce Bitirilmesi başlığı altında, Bakım...

...talep ettiğini; işin süresinde tamamlanmadığını; işin zamanında tamamlanmamasının sorumlusunun davacı olduğunu...

...konunun esası yönünden yapılan açıklamalar doğrultusunda; zamanında tedbir alınmayarak imalat kusurlarının teminatsız... ...Kararımızda ise; “100 sayılı (Asıl) İlamda yüklenicinin işe ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesine bağlı...