e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. ...belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) İhale konusu işin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın tüm ihalelerde... ...maddesinde “(1) Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu...

...iş veya benzer işlere ilişkin olarak; a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri... ...olduğu,  bu katsayıdan anlaşılacağı üzere söz konusu işin araç kiralama işi olduğu, 01/02/2018 – 01/02/2022 yılları... ...tatilleri dahil sözleşme süresince idarede kalacağı, aracın mesai bitiminde idare tarafından görevlendirilmiş personel tarafından...

...üzerine davalı idare tarafından davacı firmadan 16/12/2011 tarihine kadar arızanın oluş şekli ve arıza durumuyla ilgili... ...idarece yer tesliminin hemen yapılmadığı, işe başlama ve bitim süresinin 20 gün gecikmeye neden olduğu, kırıcıyı devreye... ...onarımının yapılarak tekrar teslim edilmek üzere götürüldüğü ve işin bir bütün olarak 10 gün içerisinde tamamlanarak kırıcının...

maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20. maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır...& c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç...

...başında bulundurulmadığı kabul edilerek, verilen sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun olarak bildirilmeyen... Bu durumda, yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin... ...düzenlenen işe ait sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde; “9.1.

...belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her... ...tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir” denilmektedir. Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde...

... süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen hâlen işin gerekleri yapılmaz ise sözleşmenin feshedileceği, mücbir sebepler ... gönderildiği, buna karşın davacı tarafından tekrardan 22/12/2021 tarihinde süre uzatım talebinde bulunduğu ve bu talebin reddi üzerine ... sürede de malın teslim edilmediği ve ayrıca bu sürelerin bitimi sonrasında tekrardan 10 gün süre talep edildiği, dolayısıyla 10 ...

...Hizmeti Alımı” işi olduğu, bahse konu ihalenin 08.06.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, ihalede... ...halinde idarenin bu tutarı yüklenicinin teminatından veya hakedişinden keseceği, tekrarı halinde aynı işlemi yaparak sözleşmeyi... ...diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm...

...davalı derneğin 2886 sayılı yasaya bağlı bulunmadığı ve işin yapılamaması halinde teminat mektubunun alıkonacağına... Şartnamede, binanın ihale tarihini takip eden 3 ay içerisinde tamamlanacağı ve işletme... ...muhtemel zararı karşılamak için alındığını, binanın bitiminden itibaren aylık işletme kirasının ihale uyarınca...