Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ihale tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

...için geldiği 04.07.2017 tarih arasının proje olmadan iki peron imalatına başlanamayacağı için süre uzatımı olarak verilmesi gerekecek olup, bu bağlamda işin bitim tarihi olan 12.05.2017 tarihinden itibaren Mayıs 19 gün, Haziran 30 ve Temmuz 4 gün olmak üzere (19+30+4) toplam proje nedeniyle 53 gün süre uzatımı verilmelidir denilerek; İdarenin...

... olunduğu üzere 56 gün süre uzatımı verilerek işin yeni bitim tarihinin 15/12/2022 olarak belirlendiği, yüklenicinin bu ... iddiasına üzerine anlaşmazlık oluştuğu, sözleşme konusu işin İstanbul geneli cadde ve sokakları içermesi sebebiyle yükleniciye ... 21/10/2021) müteakip ikinci kısmi iş tesliminin 02/12/2021 tarihinde yapıldığı, Görülmektedir.

... bu sözleşmeye istinaden işin süresinin 650 takvim günü, işin bitim tarihinin 28/12/2013 olarak ve havanın fen noktasından çalışmaya ... açmayarak, iş programına uygun imalat yapmadığı, 20/03/2013 tarihinde şantiye denetiminde yükleniciye yapılması gerekenlerin yazılı ...

... süreye uyarlanması suretiyle yine davalı idarece belirlenen iş bitim tarihinin 18.10.2018 tarihi olarak tespit edildiğini, söz konusu ... menine ve müvekkilinin iş bitirme süresinin hitamına kadar işine devam etmesinin sağlanmasına, aksi halde feshin geçersizliğinin tespiti ... kalmak kaydıyla şimdilik 5.000,00 TL eksik ödemenin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar ...

(2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi ifade eder.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Temyize konu işbu ilam maddesindeki ifadelerle; dosyası incelenen söz konusu işin sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan 04.08.2018 tarihinden gecikme cezasının eksik kesilmesine yönelik tazmin hükmü verilmesine kadarki sürecin şu şekilde geliştiği görülmüştür: -

mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerinin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı talebinde bulunamaz veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

... mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte ... doğuracağını ispatlamadığı gibi her hakkediş kendi kapsamında ve işin yapılış yüzdesinde değişiklik gösterdiğini belirterek kararın ...

Belirlenen sürede ihale konusu işi bitiremeyen davacı şirkete, öncelikle 18/04/2018 tarihinden itibaren 76 takvim günü cezasız ilave süre verilerek işin bitim tarihi 02/07/2018 olarak belirlenmiştir.