Kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde, işin kabulünü yapar.” Denilmektedir. kontrol teşkilatının kontrolünden geçen gıdaların dayanıklılık süresine göre kuru gıda veya soğuk hava depolarında saklanacaktır.”; işine ilişkin olarak açılan ihalenin Üniversitenin 5 kampüsünde (…Kampüsü, …

... şirketin işin ifası aşamasında sondaj makinesinde meydana gelen arıza nedeniyle işi süresinde bitiremeyeceğini belirterek 20.11.2008 tarihinde idareye başvurarak 90 gün ek süre ... gelen sel ve su baskını sonucunda makineler ile araç ve gereçlerin zarar gördüğü, işin bitirilmesi için kendilerine iki ay cezasız ek süre verilmesi isteminde bulunduğu, ihaleyi ...

maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden, sözleşmeyi süresinde imzalamaması nedeniyle 4734 sayılı Kanun'un 58. ...yangının mücbir sebep teşkil ettiği, yangında yaralanan kişinin ihale sonucu yapılacak işin organizatörü ve aynı zamanda aşçıbaşı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.” “ Ancak bu gecikme,işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.” “

Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.

Belirtilen açıklamalar çerçevesinde, davacı şirketin ihale konusu işin süresinde bitirilememiş olmasının Kanun’dan faydalanmaya engel teşkil etmediği yolundaki iddiasına da itibar edilmemiştir. tarafından, uyuşmazlığa konu işin süresinde tamamlanmamasının davacı şirketin kusurundan kaynaklandığı, davacının Geçici 4.

Amortisman maliyetlerine ilişkin açıklamaların ihale dokümanı düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, eksik sayıda ve farklı araçlar için açıklama yapıldığı, amortisman hesaplamalarının işin süresi dikkate alınmadan yapıldığı, · 

...edemeyeceği, Malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde açılacak yollar dışında, işin yerine getirilmesi için gerekli görülen bütün hizmet yolları ve bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderlerinin yükleniciye ait olduğu, Hususları...