Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki (2) yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları...

...verilmediği de göz önünde bulundurulduğunda bu süre uzatımlarının verilmesinin işin akışına uygun ve zorunlu olduğu, 5 istasyon için ayrı, koruma kurulundan yapımı için daha sonra izin alınan 2 istasyon için de ayrı olmak üzere, bu istasyonlar için yapım süresi de göz önüne alındığında 106 günlük verilen sürenin uygun olduğu ve...

...sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak yürütülüp süresinde bitirilmesini sağlamak için (aşağıda belirtilen işleri) kendisi çalışarak, işin büyüklük ve önemine göre emrine verilen kontrol yardımcıları, sürveyanlar ile diğer personelin hizmetlerinden de yararlanarak...

Temyiz Yoluna Başvuranlar Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur. ...duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlenerek...

...hükmü kurulmuş olsa dahi, idarece veya mahkemece yasaklama kararı verilmedikçe ilgili kişinin ihalelere katılmasına hukuki bir engel bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından... 4734 sayılı kanun , ihaleye katılamayacak olanlar , kamu davası , yasaklama , yasaklama süresi

...karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5‘i ödenir.) hükmünün bulunduğunu, müvekkili... ...Müdürlüğünün 2018/3326 Esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatığı, davalının takibe yönelik süresi içerisindeki itirazı üzerine yasal (1) yıllık hak düşürücü süre içerisinde eldeki...

...ve ekleri incelendiğinde; İşin, yer tesliminin 07/06/2017 tarihinde yapıldığı, süresinin 213 gün ve ilk iş bitim tarihinin 05/01/2018 olduğu, İşe ait sözleşmede, sözleşme ödeneğinin, 2017 yılı için % 100 olarak belirlendiği, İşin yürütülmesi sırasında, işin özelliğine bağlı olarak alınması gereken Kurum ve vatandaş görüşlerine...

denildiği, işin sözleşmesinin mahkeme kararı doğrultusunda süresi içerisinde tasfiye edilmesi sonucunda düzenlenen tasfiye geçici kabul tutanağında, imalat kalemlerinin ölçülebilir duruma getirilmesi için verilen sürede yüklenicinin istemiş olduğu fiyat farkı ödemesinin uygun görülmediği, Yönündedir.

İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; Hopa-Borçka (Cankurtaran Tüneli Dahil) Yolu Km:6+500-13+ 787,77 Kesiminin Yapım işine ilişkin sözleşmenin, 15. İnşaat ortak girişiminin alt işvereni olarak çalıştığı ve iş süresince çok sayıda personel çalıştırdığı, bunlara ilişkin bildirimlerini ve prim ödemelerini...