...yaklaşık maliyetin hesaplanmasında; alım konusu malın niteliğini, miktarını, teslim süresini, nakliyesini, sigortasını ve diğer özel şartlarını belirterek KDV hariç fiyat... Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur.

...feshedilen yükleniciye en yakın teklifi veren kişiye verilmesi halinde ödenecek bedel ile kalan işin fesih tarihinden itibaren aynı koşullarda makul süre içerisinde yapılacak ihale... ...Dosya kapsamı ve mahkemenin kabulüne göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı iş sahibinin haklı fesih...

Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış olup … tarihinde yer teslimi yapılmıştır. ...mahfazalı modüler hücre markası ile aynı marka olması gerekmesi ve bu hücrenin temin edilme süresinin uzunluğu nedeniyle … tarihli süre uzatım komisyonu kararı ile … gün süre...

… ı) İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış; İşletme Kayıt Belgesinin veya Gıda Üretim İzni Belgesini yeterlik... 4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.

Kg Çöp Poşeti Alımı” işinde, 05.09.2018 tarihinde teslim edilmesi gereken çöp poşetlerinin 10.09.2018 tarihinde... ...süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası...

...inci maddesi veYapım İşleri Genel Şartnamesinin 14 üncü maddesi ile yüklenicinin yasal süresi içerisinde yapılmış bir soru veya itiraz başvurusunun bulunmadığı hususlarına... ...dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ...

...idareye sunmamış olsa da savunma eki belgelerden teknik personelin yer tesliminden itibaren işin başında bulunduğu ve meslek odasına kayıtlı olduğu anlaşıldığından gecikme... Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde, …

gün yatışın ardından … tarihinde taburcu edildiği, 14 günlük izolasyon süresi içerisinde tedavisinin devam ettiği ve bu sırada … tarihinde “yüksek ateş, halsizlik... Söz konusu işin ihalesi Covid-19 hastalığının pandemi olarak ilan edilmesinden sonra yapılmış olup, yüklenici ...

...başında bulundurması gerekirken 6 adet teknik personel için taahhütname vermesi ve iş süresince istihdam etmesi nedeniyle … YTL.ye tazmin hükmü verilmiştir. ...edilmediği, 02.11.2006 tarihinde  geçici kabulünün yapıldığı, buna ilişkin tutanakta işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve...

...santral devrede olduğu için idarece yer tesliminin hemen yapılmadığı, işe başlama ve bitim süresinin 20 gün gecikmeye neden olduğu, kırıcıyı devreye alma çalışmaları sırasında... ...kırıcının bakım onarımının yapılarak tekrar teslim edilmek üzere götürüldüğü ve işin bir bütün olarak 10 gün içerisinde tamamlanarak kırıcının tekrar teslim edileceğinin...