tarafından “Malzemeli Yemek Hazırlama ve Sonrası Hizmet Alımı” işinin açık ihale usulü ile 06.03.2024 tarihinde ihalesinin yapıldığı, itirazen şikâyete... “İşin süresi” başlıklı 3’üncü maddesinde “İş 17.09.2018 tarihinde başlayacak ve 14.06.2019 tarihinde sona erecektir.” düzenlemesi,   

...kalemlerin boş bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, işçilik ve demirbaş giderleri bulunduğu, taşıma işi olduğu, a1, a2, b1 ve c katsayılarının boş bırakılmasının işin süresi (24 ay) göz önüne alındığında sözleşmenin yürütülmesi aşamasında engel teşkil edeceği iddialarına yer verilmiştir.

Sözleşme gereği işin süresinin 200 takvim günü olduğu, Yükleniciye 30 gün ve 20 gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği tarihin 29.10.2013 olduğu anlaşılmaktadır.

...yapılacak ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 19.03.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; işin süresinin uzamasına sebebiyet veren 1/5000 ölçekli haritaları hazırlama veya temin etme yükümlülüğünün idarede olduğu, bunların idare bünyesinde hazır bulunacağı...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.

Diğer yandan, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ihale konusu işin süresinin 365 takvim gününü aşan bir hizmet alımı olduğu durumlarda, İdari Şartname ve sözleşmelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında...

...veya devredilmesi gerektiği, oysa, dava konusu olayda davacının fesih talebine idarece onay verilmediği, feshin sözleşme hükümlerine göre yapıldığı, diğer yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde davacı tarafça 21.1.2019 tarihinde 7161 sayılı Yasanın 32.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 32’nci maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. ...veya yeterlik kriteri olarak belirlenen diğer belgelere ilişkin satırına ilişkin bilgi girişinde bulunulmadığından, bir isteklinin beyan edilen belge ve bilgileri doğrulayan belgeleri...