...yapılması olduğu,  Söz konusu işin, 75 iş kalemi nakliye ve... ...ile benzeri yapım işleri” olarak tanımlanmıştır.  ...dağıtılacağı, yani ihale konusu iş kapsamındaki peyzaj düzenlemesinde... ...olmadığı ve söz konusu işin süresinin Sözleşme Tasarısı...

...kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi... ...Kararıyla tasdikine karar verilmiştir. ...mektuplarının süresinin uygun belirlenmesi, hükümsüz kalmasına... ...dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin... .” işinde, Sosyal Güvenlik Kurumu...

...si kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden... ...kişinin ihale sonucu yapılacak işin organizatörü ve aynı zamanda... ...edilebileceğinin tespit edilmiş olması karşısında, davacı...

...gereçlerin zarar gördüğü, işin bitirilmesi için kendilerine... ...davacı tarafından temyiz edilmiştir. ...yaşanan olayın mücbir sebep olarak nitelendirilemeyeceği...

...teslim tarihinden itibaren 420 nci günün iş bitim tarihi olarak... ...olup, söz konusu hususlara ilişkin tarafların görüş, talep... ...geçen sürenin süre uzatımı olarak verilmesi ve bu sürenin iş... ...tarihinde yapıldığı ve işin süresinin 420 gün olduğu, 03... ...verilemeyeceği, fiyat farkı verilecekse işin tamamına mı verileceği...

...sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine... ...yayımlanan kararın iptali istenilmiştir. ...14,2) kalmış olmasına rağmen işin sadece %29,30'unun gerçekleştirildiğinin... ...2012 tarihinde yani sözleşme süresinin bitiminden 54 gün önce...

...katsayılarının boş bırakılmasının işin süresi (24 ay) göz önüne... ...göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesi zorunludur. ...çıkarılarak bulunan sayı a1 katsayısı olarak alınır. ...sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı... b) İşçilerin dağılımı: Toplam işçi sayısı : 66 KİŞİ …”

İhale konusu işin/alımın; … ...gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale... ...gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

...yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin 500 (beşyüz) gün... ...arasında oluşan anlaşmazlıkla ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep... ...de yapılarak her ayın ilk beş günü içinde düzenlenir. ...dilimlerinin idari şartnamede belirlenmesine karşılık, işin... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20..