...uygun olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir. ...uygulamasının doğru olduğu, bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası... ...teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında şartnameye atıf yapılmıştır...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve... ...başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılacağının belirtildiği, ancak işin sözleşmesinin...

...dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. ...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesi... ...yazılarında; aşırı yağmur suları sonucu menfezin yapılacağı yerdeki dolgu malzemelerinin yerinden...

(6) Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin... ...olduğu, işin sözleşmesinde kısmi kabuller yapılacağının öngörüldüğü anlaşılmaktadır... ...Terminali Depolama Tanklarının Bakım Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi...

...hükmetmiş, fiyat farkı talebinin reddine, işin bitim tarihinin de 13.06 2011 olduğunu... ...gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı... maddesi işin geçici kabulünün nasıl yapılacağı hakkında Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

İş kalemi miktarının değişmesi” başlıklı maddesinde; “28.2.1. ...bedeli (formüldeki S değeri) olarak ilk bedel yerine toplam sözleşme bedeli kullanılmış... ...Döşenmesi ile Yama Asfalt Yapılması İşi’nde işin devamı sırasında … 01 ve … 02 poz no...

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...ehliyetinin bulunmadığı yönündeki itirazının yerinde görülmediği; Uyuşmazlık konusu ihalede...

Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya... gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı