...içerisinde hangi gün, ay ve yılda hangi imalatların yapılacağına dair yüklenici taahhüdünü içeren... .Bakım Onarımı” işinde, ceza kesintisi, revize iş programı, fiyat... ...gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve...

...alım sözleşmesinin 18.149.431,26 TL bedelle yapılacağının kararlaştırıldığını, taraflarca... ...80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5‘i... ...bulunmadığı, aksine dair davalı istinaf sebeplerinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

...tarafından en geç beş (5) iş günü içerisinde yapılacağı ve bunun için de ek bir ücret talep... Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister... ...konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare...

...Sanat Yapıları, Üstyapı Ve BSK İşleri” işinde,  proje değişikliği sonucu ortaya çıkan... ...fiyat farkı hesabının bu fiyat esas alınarak yapılacağı, bu durumda tespit edilecek yeni... ...analizden betonaj kalemlerinin çıkartılarak, yerine birim fiyat teklif cetvelinde taraflarınca...

...için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işin niteliğine göre İdarece belirlenecektir... ...uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur... ...itibaren başlamak üzere 30 gün içinde de ödeme yapılacağı, buna göre, hakedişin tahakkuka...

...Otobüs Terminali ve Galericiler Sitesi ” yapım işinde; mimari uygulama projesinde açık teras... ...diğer taraftan idaresince açık teras çatı yerine ahşap oturtma çatı imalatının yapılmasının... ...çatı açılımı yer aldığından hangi imalatın yapılacağı konusunda yüklenicisi ile idaresi...

kişinin davacı yanında fer'i müdahil olduğu kabul edilerek HMK’nın 68. ...gerçekleşip gerçekleşmediğine göre ödeme yapılacağından, garanti sözleşmesi ile üstlenilen... ...müvekkil idare talebini hukuka aykırı olarak yerine getirilmemesi nedeniyle, kesin teminat...

...olan kısımlar için, idarenin isteği üzerine ve işin bütününün kabulünün yapıldığı anlamına... ...uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur... ...başlıklı 20’nci maddesine göre, kısmi kabul yapılacağının düzenlendiği anlaşılmakla...

...hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı... ...yalnız 71 gün (%14,2) kalmış olmasına rağmen işin sadece %29,30'unun gerçekleştirildiğinin... ...Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılacağı ve işe başlanacağı; 9.3.

...firmaya ödenecek katı atık bertaraf ücretinin işin şartnamesi, sözleşmesi ve ilgili Kılavuz... ...nci maddesinde de süreç kontrolünün nasıl yapılacağı belirtilerek, mali işlemlerin yürütülmesinde... ...depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak...