...olmaması sebebiyle de hazineye ait uygun bir yerin tahsisi için gerekli yazışmaların yapıldığı... ...temin edilememesinden kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması...

...Beton Finişeri İle Beton Kaplama Yapılması” işinde; ödenek aktarımı, revize iş programı... ...rastlar ise idare yükleniciden, teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre...

.sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek hükmünde sayılan yasak... ...maddi külfet de doğurduğu belirtilerek inşaat işinin tasfiyesinin talep edildiği, buna rağmen...

...sözleşmenin feshi” başlıklı 25’inci maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde... ...tutanakta “Geçici kabul itibar tarihi” olarak işyerine gidilen tarihin esas alındığı anlaşılmaktadır...

...yapılmadığını, 2018 yılında yaşanan kur krizi nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını, alt... ...davacı idare vekili, davalının taahhüdünü yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi...

...salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 02/11/2020 olarak revize... ...ve ekleri hükümlerine uygun olarak zamanında yerine getirilmiş olması gerektiği hususlarının...

...gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve... ...Çalışılamayacak Günler” başlıklı 50’nci maddesinde; “Bu işin fen noktasından çalışılamayacak günleri...

...konu ilam maddesinin bu bendinde tazmin hükmü, işin sözleşmesinde yer alan Analiz-1 pozlu... ...fiyata ait tarifin “nervürlü hasır çeliğin yerine konulması” dışında, teklife esas birim...

...uncu maddeleri birlikte dikkate alındığında, işin sözleşmesinde 2021 yılı için tespit olunan... ...gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve...

...ihale dokümanı düzenlemelerinden ihale konusu işin “Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme... ...sahibinin 2’nci ve 3’üncü iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. ...