İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği... ...çekimli ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi... Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek...

...cevap dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade... ...işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde... ...2018 tarihinde imzalandığını ve işin bitiş tarihi olarak 21/01/2019...

… tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...mücbir sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi... ...ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki...

...yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen... ...ait işyeri teslim tarihi, 31.10.2012, işin süresi 90 gün ve iş bitim tarihi...

...çalıştırılmaması sonucu çalışılmayan süre için uygulanması gereken cezai şartın... Bu durumda, yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir...

...Yemekhane ve Kütüphane Yapılması” işinde; zemin sınıfının farklı olması...

...görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir…” hükmü bulunmaktadır... ...olmasına göre geçici kabul noksanları ile işin devamı sırasında kesin hesapların...

...sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımları olması durumunda... ...yetersizliğinden kaynaklı işlerin süre uzatımından dolayı; imalat maliyetlerinin... Bu konuda yapım işine ait fiyat farkı verilip verilmeyeceği...

...maliyeti dahi karşılamadığından bahisle, yeni fiyat tespitlerinde Yapım... ...tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine... ...nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate...

Yargılama sürecinde sözleşme ve eki evraklar... ...getirmemek fiilini işlediğinden bahisle 1 yıl süre ile bütün kamu... ...mahallini terk etmesi üzerine, idare işin terk edildiğine dair tutanak tutarak...