...hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü: Dava; davacı... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...talebinin sözleşmenin feshine değil, süre uzatımına yönelik olduğu hususları...

...ve 243010 sayılı oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi raporlarında... ...apımı”  işinde, tasfiye edilen işin sözleşmesi gereği ölçülebilir... ...sözleşme ve eklerinde belirtilen süre uzatımı gerektiren haller ile ortaya...

maddesi uyarınca 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının... ...hazırlanarak iş artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme ve... tarafından üstlenilen işin sözleşme ve şartname hükümlerine...

...edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve... ...22.05.2018 olarak belirlendiği, yapım işinin ise fiilen 25.12.2017 tarihinde...

...bir hizmet olmaması, davacının ihale sürecinde ilan ve ihale dökümanına... İKN kapsamında yüklenilen işin işçilik maliyetinin artışlar... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...01.08.2016 tarihinde terk ettiği ve işin bir kısmına 05.08.2016 tarihi... ...sebeplerle tam olarak teslim edilememe durumu süre uzatım şartlarından biri olarak... ...teslim edilemediğinden verilen süre uzatımı mevzuata uygundur.

...geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...ihale aşamasında öngörülemeyen ancak işin yapımı/imalat aşamasında ortaya... ...bölgenin karakteristik özelliklerinin sürekli değişkenlik gösterdiği tespit... ...süresinin Uzatımı) kapsamında süre uzatımı isteyebilecektir; ve (b) Sözleşme...

...sözleşmede öngörülenden çok daha uzun sürelere ulaşması neticesinde firmanın... ...yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle anılan şirketin sermayesinin... ...yürütülmesinin sağlanamadığı, yüklenilen işin ancak %60,99'luk kısmının...