...ruhsatının alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat farkı hesaplanmasını... ...Covit19 salgını da dikkate alınarak işin durdurulduğu, çalışılamayan... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...günlük sürenin hangi tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin tespit edileceği... ...tarihinin belirleneceği, ancak yüklenici bu sürenin çalışmaya uygun olmayan dönem...

...olduğu, bundan da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19-A/1 maddede öngörülen... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4.

...maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru... ...hizmetler’ iş kalemine ait bedeller, işin tamamlanma süresi olan altı aya... ...Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri...

...izin süreçlerinde gecikme olduğundan bahisle süre uzatımı verilemeyeceği... ...izin süreçlerinde gecikme için süre uzatımı verilemeyeceği belirtilmektedir... ...çalışılamayan günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir... ...Depolama Tanklarının Bakım Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk... ...tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin bitirilmesi, aksi hâlde Sözleşmenin... ...yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına... ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği...

...Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29... Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi. ...(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıd...

Süre uzatım onayının ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... ...sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

Süre uzatım onayının ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... ...sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...