...üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçtikten sonra iş programının değiştirilmesi ve yapılan değişikliğin daha önceki hakedişlerde yer alan tüm fiyat farklarına uygulanması doğru...

...idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, ödenek dilim değişikliği yapılması, idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı... ...İşin ilân tarihinin 16/12/2020, ihale tarihinin 21/01/2021, sözleşme tarihinin 26/07/2021, işyeri teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve işin bitim tarihinin...

...imzalanan sözleşmede işin başlama, bitiş ve işin yapım programının belirlendiğini, işyerinin davacıya teslim edildiğini, davacının sözleşme hükümlerine uymadığını, edimlerini... ...getirilmesi için davalı tarafından kolluk birimlerine ilgili yazıların yazıldığı, iş yeri değişikliği ve ilave işe ilişkin sözleşmede hükümlerin bulunduğu, davacı tarafından...

Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği... Cezalı çalışma süresince işyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri için de gecikme cezası uygulanır; &

...yapılacağı yerin bir kısmının 01.04.2013 tarihinde 3 yıl süreyle kiraya verilmiş olduğu, işyeri teslim tutanağı tarihi itibariyle de henüz tahliye edilemediği, kiracı firmaların...

...bağlanan “KBB İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Cami İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; proje değişikliği sonucunda ortaya çıkan imalatlara ilişkin olarak idaresince tek taraflı olarak...

...900 Arası) Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve BSK İşleri” işinde,  proje değişikliği sonucu ortaya çıkan yeni iş kaleminin birim fiyatının tespitinde, yüklenicisi...

...nizamiye projelerinde değişikliğe gidilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı, yapılan proje değişikliğine bağlı olarak bazı imalatların yapımından vazgeçildiği, bazı imalat...

...programına göre, işin kendi mesleğine ilişkin kısmının gerçekleştirilmesi sırasında işyerinde bulundurulması gerekmekte olup teknik personelin tamamının işin başlangıcından...