...Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre anahtar teslim götürü bedel usulüyle 1.297.000,00... ...imalatların ödemelerinin yapılmadığı, bunun tasfiye tutanağında yer aldığı, Mahkeme tarafından...

15.03.2021 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; Yüklenicinin görüş... ...yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin, 01/02/2019 tarihinde yapıldığı...

...fiyata %80 zam uygulanması gerekirken özel fiyat tutanağı düzenlenerek kazı bedelinin özel... ...dayandığı gerekçeleri idareye vereceği ve bir örneğini de hak ediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde...

Örneğin, 10.120.1061 poz numaralı ve “Damperli... ...imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi ile tutanağı düzenleyen SMMM’ye ait faaliyet...

...Kanunu’na göre 02.06.2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...yüklenici arasında düzenlenen anlaşmazlık tutanağından, iş eksilişi yapılan ve sözleşmede...

...değerlendirmesi; Yüklenicinin, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin... ...taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş...

...Düzeltme Yazısı”’nı ekte tarafınıza teslim ediyorum. Örneğin süre uzatımına ilişkin başvurularda...

...maddesinde Teklif birim fiyatlı işler/anahtar teslim götürü bedel işler kapsamında her... ...taraflarca imzalanan 25.12.2020 tarihli Anlaşmazlık Tutanağına göre tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

İşe ait Sözleşme’nin “İşin ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı... ...sözleşmenin feshedilmesi hali için “Durum Tespit Tutanağı”nda belirtilir.

...Kanunu’na göre 02/02/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...konuya ilişkin görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağından özetle; 2 adet 165 kVA jeneratörün...