ile sözleşmenin 29/7/2010 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 2/8/2010 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 takvim günü, bitim tarihinin 29/11/2010 olduğu, işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan günlerin 1 Ocak- 15 Mart arasındaki 75 gün olarak belirlendiği...

...İNCELENDİĞİNDE,Teminat mektubu, bankanın belirli bir işin gerçekleştirilmesi, bir malın teslimi veya bir borcun ödenmesini muhataba taahhüt eden müşterisinin, bu taahhüdün daha... ...bakanlığı Ankara Defterdarlığı Cumhuriyet Vergi Dairesinin yüklenicinin bu işe ilişkin işyerine ait borcu olarak bildirmiş olduğu 15.500,00-TL tutarındaki vergi borcunun 4735...

...tarihten itibaren, on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenen süre içinde işyerine, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yere giderek... Bu ibraz ile diğer faturaların kabul edilmesi durumunda eksik et tesliminin söz konusu olmadığı iddia edilmektedir.

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/01/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri... ...kaplaması üst kotuna kadar imalatların ardışık olarak yapılması zorunluluğunun bulunduğu, işyerinin görülmesi mevcut saha kotlarının kontrol edilmesi için herhangi bir engel bulunmadığı...

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 245 (İkiYüzKırkBeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

...kabul edilmiş olmasının yanında, söz konusu işe ait Sözleşmenin 9.4 maddesinde; “Bu işyerinde (… İkmal İnşaatı Yapım İşiyle ilgili olarak, iş yeri tesliminin 21.02.2013 tarihinde yapıldığı görülmektedir.

...İhale Kurumu’nun 5/6/2007 tarihli ve 2007/DK.D-70 sayılı Kurul Kararı’nda Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde idarelerin, ihale aşamasında öngöremediği hususlar... ...imalatları tanımına uygun olarak yapılması, S420a betonarme demirlerinin temini, işyerine kadar taşınması, projesine göre kesilip, bükülüp hazırlanması, yerine konması...

...işinin ilk sözleşmesinin 16.03.2017 tarihinde imzalandığı ve 22.03.2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanıldığı, işin fiziki gerçekleşmesinin % 98 seviyesinde... ...gerekirse kırılması, elenmesi, karıştırılması, taşıtlara yükletilmesi, nakliyesi ve işyerinde boşaltılıp İdarenin istediği tarzda figüre edilmesi suretiyle alt temel ve...

...projesinde belirtilen Larssen veya benzeri tip çelik palplanş profillerin satın alınması, işyerinde hazırlanması, çelik palplanş perdelerinin muayene bacası temeli veya hendek... ...fiyatının iş içinde tarif edilen ve tüm işlerin işlevlerini yerine getirecek şekilde teslimi için gerekli olan faaliyetlerin tümünü içerdiği kabul edilecektir.

...arasında imzalanan sözleşmede işin başlama, bitiş ve işin yapım programının belirlendiğini, işyerinin davacıya teslim edildiğini, davacının sözleşme hükümlerine uymadığını, edimlerini yerine getirmediğini, iş mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın olmadığının tutanak ile tespit edildiğini ve çeşitli...