KARAR Açıklanan sebeplerle; Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesi gereğince BOZULMASINA, 15.02.2023 tarihinde oy çokluğuyla kesin olarak karar verildi.

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1.Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2. 'NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 120 (yü zyirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

... üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine, İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca ... yapılan bu değişiklikle, imalatların çok büyük kısmının Ekim ayında yapılmış olduğu kabul edilerek, yüksek olan Ekim ayı endeksi üzerinden fiyat farkı ödenmesi nedeniyle kamu zararına ...

Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır. b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

...rapor alınarak saptanacak bu süreye iş sahibinin kusuru ile geçen ve kendisinin de kabul ettiği 2 günlük süre toplamının, 23.05.2006 tarihine eklenerek teslimi gereken tarihin saptanması ve bu tarihten davalının gecikme cezasını uyguladığı 22.11.2006 teslim tarihine kadar gecikme cezasının hesaplattırılıp hüküm altına alınması gerekir...

...programına uygun olarak ihzar edilen malzeme için ihzaratın yapıldığı ay, uygulama ayı kabul edilerek fiyat farkı hesaplanır.” Hükümleri yer almakta olup, işe ait sözleşmenin... ...proforma faturadan alınan fiyatların; fatura toplam tutarı üzerinden faturanın oluşturulma tarihi olan Nisan 2016 indeksinin temel indeks (Şubat 2014)’e bölünmesi suretiyle sözleşme...

...yüklenici kârı ve genel gider girdisinin de eklenmesi gerektiği, Sözleşme ve eki YİGŞ ile sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan ikincil mevzuatta (Kamu İhale Genel Tebliği) taraflarca birlikte tespit edilen birim fiyatın, yüklenicinin kabul ettiği durumlar hariç, tenzilata tabi tutulacağına dair bir hüküm bulunmadığı, belirtilen sebeplerle...

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.; & Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin geçerlilik süresi ihale ilan tarihinden itibaren geriye dönük 10 yıl olarak değerlendirilecektir.

Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde “… ...Kampüslerde yemek hizmeti alımı olduğu, işin başlangıç tarihinin 02.01.2023, bitirme tarihinin 29.12.2023 olduğu, işin süresinin yaklaşık 1 yıl süreli olduğu anlaşılmıştır...