...varsa fazla alınan temyiz harcının temyiz eden davacıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 07.07.2020... ...istemişse de, yargılama sırasında verdiği 22.06.2016 tarihli dilekçesi ile davayı tamamen kabul ettiklerini ancak yargılama gideri ve vekâlet ücretinin aleyhlerine yükletilmemesini...

... engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunulması ve ... kaldırmaya gücünün yetmemiş olması şartlarının davacı tarafından oluşmadığının kabulü gerektiği, kaldı ki anılan düzenlemelerde aranılan usul kuralları uyarınca da bir ...

...tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...verdiği bu hal dolayısıyla da yükleniciye süre uzatımı verilebileceği uygulamada kabul edilmiştir.

...15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 09.07.2014 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. Danıştay Tetkik Hâkimi K1'in Düşüncesi :Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

sayılı ilamında da aynı ilkeler kabul edilmiştir. ...etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurların, her unsurun ayrı ayrı değerinin, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerinin ve özellikle yapılarda resmi...

...SÜRECİ : Dava konusu istem: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 23/07/2018 tarihinde gerçekleştirilen ''Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik ve Sinyalizasyon... ...güçlüğüne yol açabileceği kabul edilmekle beraber ifa imkânsızlığına yol açacağını kabul etmenin hukuken olanaklı bulunmadığı, olayda, davacı şirketin, fiyat/maliyet artışlarını...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/01/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “İZSU Genel Müdürlük Hizmet... Yüklenici itirazları, sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar yazılı olarak yapılır.