... kadar taleple bağlı kalınarak sadece sözleşme kapsamında kalan işlerden hangilerini ne miktarda yaptığı, yaptığı bu ... dahil olmadığından KDV de eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de ... eklenmeksizin; Kesin teminatın iadesi ile ilgili olarak da sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 46 ve 48 ...

...yüklenicinin iş kalemi için teklif ettiği fiyat esas alınmak suretiyle yapımından vazgeçilen analiz girdileri ile kalan analiz girdilerinin bu teklif fiyat içerisindeki payı/oranı karşılığı olan bedelin hesap edilmesi sözleşmesel bir zorunluluktur.

...alınan bilirkişi raporuna göre ihale kapsamı dışında kalan imalâtlar olarak belirlenen elektrik, inşaat, mekanik... ...tarafından sözleşme dışı imalât olarak belirlenen imalâtların bedeli üzerinden davanın kabulüne karar verilmiş, bu karar... Aynı sözleşmenin 8. maddesinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki olarak sayılmıştır.

Yanlar arasındaki sözleşmenin tarafı olan İl Özel İdaresi ... ...göre taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi... ...000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelli olup, KDV sözleşme bedeline dahil değildir.

TL’lik geçici teminatın tamamı değil, teklif edilen bedelin % 3’üne tekabül eden ... TL’lik tutar gelir kaydedilmiş, geriye kalan ... Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44. TL’lik tutar gelir kaydedilmiş, geriye kalan ...

birim fiyat tarifi , fore kazık , keson , sözleşme bedeli , teklif bedeli ...kalınlıkta sacdan mamul kalıp (keson) yerinde bırakılacak ve bedeli … poz no.lu birim fiyattan ödenecektir.” hükmü yer...

... 158 güne karşılık gelen miktarın toplam gecikme cezası bedelinden düşümü ile (1.597.594,92 - 872.249,63) 725.345,29 ... ihtarname olmadığından alacağın 10.000,00 TL'sine dava, kalanına ıslah tarihinden itibaren avans faizi işletilmesine, davacı ... herhangi bir delil sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını bekleme ...

Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Borçlar Kanununun 158. ...yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmü... ...olmadığından, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme itirazlarının reddi gerekir. Taraflar arasındaki sözleşmenin 34.1.