...yıkımının da istendiğini, oysa yıkım işi için ilave iş bedeli ödenmediğini, ayrıca şartname gereği olan C-25 hazır... Şöyleki; Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 25. ...günlük feshedilemeyen süreye dair gecikme cezası hesaplanarak, kalan süre yönünden idarenin gecikme cezası isteminin reddiyle... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...nedeniyle davacı/yüklenici tarafın müspet zarar kapsamında kalan zararını tazmin etmesi gerekir. ...suretiyle irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68-TL olmak üzere toplam 4.731.157,88... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. ...sinin son cümlesi uyarınca davacı iş sahibi kendisinde kalan kesin teminatı irat kaydetmekte haklı olup iş sahibi... ...yanlış değerlendirme sonucu irat kaydedilen teminat mektubu bedeli davacı alacağından düşülerek yazılı miktarda alacağın...

Genel olarak menfi zarar; sözleşmenin kurulmamasından veya geçerli olmamasından; müspet... ...mektubu masrafları, şartname dosya bedeli, itirazen şikâyet bedeli gibi masraflar menfi zarar, yoksun kalınan kâr ise...

...tarihi itibarıyla ortaya çıkan revize fiyat hesabı kapsamında kalan hesaplamalarda da 30/09/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan... ...inci maddesinde; “Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı... S ] S = Sözleşme bedeli ( TL), F = İş kaleminin birim fiyatı (TL / .

ve … no.lu yeni iş kalemleri için, sözleşme bedelinin, toplam yaklaşık maliyete bölünmesi suretiyle bulunan... Söz konusu işin yapımı sırasında Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer almayan; …

Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak... …” İşe ait Sözleşmenin “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde;  “

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.  bedelin toplamı olmak üzere …….

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesinde; “( İtibari değerlendirme oranı = Sözleşme Bedeli / Yaklaşık Maliyet)” düzenlemesine yer verilmiştir.

...yaşanan gelişmeler dikkate alınarak tekliflerinin ve sözleşme bedelinin yürürlükte olan 4734 sayılı Kanun’a göre ihale... fiyat farkı , ihale dokümanı , sözleşmede değişiklik