...ihalelerine de daha önce teklif verildiği ve YAMBİS numarasının sorgulanarak kabul edildiği,  firmalarının teklifinin yaklaşık maliyete en yakın ve en ekonomik teklif olduğu kamu yararı dikkate alındığında yapılan hatanın düzeltilebilir mahiyette olduğu, iptal kararının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

...kılan bir durumun bulunmadığı anlaşıldığından ve ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması için açıklık ve rekabetin sağlanması kamu yararı gereği olduğundan, 4734 sayılı Kanun'un 21/b maddesinde belirtilen şartların oluştuğuna dair hukuken geçerli bir neden gösterilmeksizin dava konusu ihalenin...

...belirlendiği, yüklenici ile anlaşma tutanağı düzenlenerek hakediş ödemelerinin de bu fiyatlar üzerinden yapıldığı, diğer 38 adet poz için ise işin sözleşmesi ve kamu yararı gözetilerek güncel birim fiyat rayiç bedelleri üzerinden tenzilat oranı uygulanarak hakediş ödemelerinin yapıldığı, bahse konu imalatların tamamlandığı ve düzenlenen...

...tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. düzenlemesine yer verilmiş ve 2942 sayılı Kamulaştırma...

...takdir yetkisi var ise de, bu yetkinin mutlak olmadığı, aksine her şeyden önce kanunî bir ilke ve mecburiyet olan “tarafların eşitliği prensibine”, hizmet gereklerine, kamu yararına ve genel hukuk kurallarına uygun hareket etmek mecburiyetinin olduğu, dolayısı ile işin sözleşmesine ve sözleşmesinin tabî olduğu mevzuata aykırı hareket etmesinin...

Bu açıdan kamu yararının sağlanması amacına yönelik, genel, objektif, adil kurallar içeren ve hakkaniyet ölçütlerini gözeten genelgeler, gerektiği gibi uygulandığında hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak da kabul edilebilir.

...uzatım taleplerinin kabul edilmesinin idarenin takdirinde bulunduğu, işin süresinde bitirilmemesi hususundaki davacının kusuru dikkate alınarak kullanılan takdir yetkisinin kamu yararına uygun olduğu, tek başına belirleyici olmamakla birlikte cezalı süre uzatım ve fiyat farkı uygulanmış olmasının süre uzatımı talebinin değerlendirilmesinde esas...

...değil tasfiyesini istediğini, bu nedenle teminatların iadesinin gerektiğini, yapılan işin fiziki durumu göz önüne alındığında işin tamamlattırılmasında kamu yararının olması, kamu kurumlarından kaynaklanan gecikmelerden dolayı ek sürenin verilmesi de değerlendirildiğinde, idarenin işin tamamlanmasını istemesi gerekirken bu konuda müvekkile...

belediye başkanı , idari para cezası , kamu zararı , rücu , sorumluluk

damga vergisi , kamu zararı , tahakkuk , tahsilat , tarh