... ayrı bir girdi olarak yer alması gerekmekte olduğu, bu girdi kalemine ilişkin oranın % 25 oranını aşmamak şartıyla sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun olarak bulunacak bir oranda ... uygulanması suretiyle tespit edilmesi gerektiği, İşin sözleşmesi ve eklerinde öngörülen yukarıda açıklanan usul ve esaslara göre hareket edilmesi halinde taraflar arasındaki anlaşmazlığın ortadan ...

...uğraması ve bu durumun idare tarafından da kabul edilmesi halinde sözleşme hükümlerine göre işin durduğu süre oranında süre uzatımı verilebilecektir.” şeklinde bir düzenlemenin yapıldığı, Sonuç olarak, verilen süre uzatım kararlarına istinaden, uzatılan süreye bağlı olarak yüklenici tarafından fiyat farkı hesaplanması talebinde bulunulduğu...

...işçiliklerin ağırlık oranını, (b1) katsayısının akaryakıtın ağırlık oranını, (b2) katsayısının diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını, (b3) katsayısının malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını (c) katsayısının ise makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı ifade ettiği...

...rücuen tahsili amacıyla davalılara icra takibi yapıldığını ancak takibe haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile asıl alacağın %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

... üçüncü fıkrası hükmü doğrultusunda “TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına göre güncelenmesi gerekmektedir.” Notunun “2018 yılı İnşaat ve Tesisat Birim ... yapılan toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.” Denilmek suretiyle, (Karar, yaklaşık maliyetin hesabı ve güncellenmesi ile ilgili ise de) ocak ayında yayınlanan birim ...

...sayı ile 04/07/2013 tarih ve 2013/53 sayılı kararları kapsamında iş artışı olarak değerlendirilmediği, Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında iş artışı yapılan imalatlara fiyat farkı verildiği, iş artışı yapılan imalat tutarlarına yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli oranında tenzilat uygulandığı ve kamu zararının...

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ...son verilmemesi halinde geçen her gün için sözleşme bedelinin %0,2 (binde iki)'si oranında ceza uygulanacaktır. SONUÇ: Yukarıda 1.

...öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması neticesinde oluşan … TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir. ...sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde belirtilen (sözleşme bedelinin %0,01 oranında) gecikme cezasının kesilmemesi sonucu kamu zararına sebebiyet verildiğinden bahisle...